Rechtsprechung
OLG Celle, 25.05.2011 - 14 U 62/08 |
Volltextveröffentlichungen (7)
- openjur.de
- Entscheidungsdatenbank Niedersachsen
Mehrkosten wegen erhöhter Zementpreise können mit einem Mehrvergütungsanspruch geltend gemacht werden; Möglichkeit der Geltendmachung von Mehrkosten wegen erhöhter Zementpreise mit Hilfe eines Mehrvergütungsanspruches
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Mehrkosten wegen erhöhter Zementpreise können mit einem Mehrvergütungsanspruch geltend gemacht werden; Möglichkeit der Geltendmachung von Mehrkosten wegen erhöhter Zementpreise mit Hilfe eines Mehrvergütungsanspruches
- VERIS(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- Reguvis VergabePortal - Veris(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Ansprüche wegen verzögerter Vergabe
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Verzögerte Vergabe: Berechnung des Mehrvergütungsanspruchs (IBR 2011, 393)
Verfahrensgang
- LG Hannover, 20.02.2008 - 11 O 397/05
- OLG Celle, 17.06.2009 - 14 U 62/08
- BGH, 22.07.2010 - VII ZR 129/09
- OLG Celle, 25.05.2011 - 14 U 62/08
Papierfundstellen
- NJW 2011, 3307
- NZBau 2011, 614
- BauR 2011, 1544
- BauR 2011, 1659
- BauR 2011, 1714
- VergabeR 2011, 788
Wird zitiert von ... (3)
- OLG Koblenz, 19.01.2015 - Verg 6/14
FH Kaiserslautern - Vergabeverfahren: Nichtvorlage geforderter Eignungsnachweise …
Demgegenüber ist für die Berechnung von Nachträgen (oder einer Mehrvergütung wegen verzögerter Vergabe) die Urkalkulation als bis zum Bedarfsfall geheim zu haltende Preisermittlung von Bedeutung; die Formblätter 221 - 223 werden mit Abschluss der Angebotswertung bedeutungslos (Wanninger: "Unternehmerische Kalkulation und Einheitsformblätter - auf ewig unvereinbar?", Schriftenreihe des IBB Braunschweig 2011, Heft 51 S. 1-20; siehe auch OLG Düsseldorf v. 25.10.2013 - 22 U 21/13 - BauR 2014, 700; OLG Celle v. 25.05.2011 - 14 U 62/08 - VergabeR 2011, 788). - OLG Köln, 21.12.2023 - 7 U 68/22
Mehrvergütung; Bauzeitverlängerung; Nachtragsangebot; baustellenbezogene …
Eine kalkulatorische Ermittlung (wie sie noch OLG Celle, Urteil vom 25. Mai 2011 - 14 U 62/08 -, Rn. 25, juris, vorgenommen hat) ist danach unzulässig. - OLG Köln, 21.12.2023 - 7 U 173/20
Bauzeitverlängerung durch Änderungsleistung: Vergütung nach tatsächlich …
Eine kalkulatorische Ermittlung (wie sie noch OLG Celle, Urteil vom 25. Mai 2011 - 14 U 62/08, vorgenommen hat) ist danach unzulässig.